При отказе от договора подряда заказчик вправе возвратить неотработанный аванс

136 Просмотров Май 2, 2017 Добавить комментарий Новости

Арбитражный Суд Северо-Западного округа подтвердил уже укоренившуюся в судебной практике позицию: если заказчик отказался от договора подряда, он вправе требовать возврата неотработанного аванса. Ранее этого же придерживались ВАС РФ и ВС РФ.

В данном случае, исполнитель не выполнил работы по договору проектирования, соответственно, их результат заказчику не сдал. Последний от договора отказался и потребовал вернуть аванс. Исполнитель этого не сделал, в связи с чем заказчик был вынужден обратиться в суд.

В первой инстанции исполнитель был поддержан судом. Он не отвечает за просрочку, так как заказчик изменял техдокументацию.

С таким подходом апелляция не согласилась: выполнение работ до расторжения договора не доказано, поэтому заказчик не должен был их оплачивать.

Кассация нашла выводы апелляции аргументированными. Заказчик расторг договор в одностороннем порядке и обязательства прекратились. С этого дня исполнитель был не вправе удерживать предоплату, хотя и направил после расторжения договора заказчику часть проектной документации, которую тот не принял. Тем самым, у исполнителя возникло неосновательное обогащение. Апелляция поступила верно, взыскав  его в пользу заказчика вместе с договорной неустойкой за просрочку выполнения работ.

Вывод: если заказчик отказывается от договора, подрядчикам следует возвращать неосвоенный аванс сразу. Заказчикам, которым такой аванс не вернули, рекомендовано воспользоваться установленной практикой.

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *